В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» о возврате более 500 млн. руб. неосновательного обогащения и пени при оплате работ по строительству метро в г. Красноярске

В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» (далее – АО «Моспроект-3») к государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» (далее - ГПКК «ЦТЛ», заказчик) о взыскании неосновательного обогащения и договорной неустойки на общую сумму 584 370 891,50 рубль (дело № А33-25114/2026).

Как следует из искового заявления, в рамках проекта «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап» (далее - Проект) между сторонами заключены два контракта: на подготовку территории строительства и на основной период строительства.

Контракты предусматривали поэтапную реализацию Проекта, включающую в себя подготовку территории строительства (12 этапов) и следующий этап – основной период строительства (11 этапов), в том числе: выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение комплекса строительно-монтажных работ.

Как утверждает истец, он выполнил работы, которые были приняты заказчиком без замечаний на общую сумму 2 518 727 014,94 рубля. Однако заказчик оплатил их не в полном объёме, удержав в одностороннем порядке денежные средства в качестве неустойки (пени, штрафа) на общую сумму 495 970 145,06 рубля, что составило 19,7% от суммы, подлежащей оплате.

Истец считает удержания незаконными, указывая, что просрочка выполнения работ произошла исключительно по вине заказчика. В ходе исполнения контракта заказчик допустил многочисленные нарушения встречных обязательств, которые объективно препятствовали своевременному выполнению работ.

Согласно доводам истца, заказчик несвоевременно передал подрядчику утверждённый проект планировки территории и проект межевания территории - с нарушением на 510 календарных дней. Также с существенными задержками передавались строительные площадки: по этапу 2.1 - на 822 дня, по этапу 2.2 - на 341 день, по этапу 2.3 - на 441 день, по этапу 2.4 - на 689 дней, по этапу 2.7.1 - на 105 дней. Несвоевременно предоставлялись исходные данные на проектирование и технические условия - от 4 месяцев до 1 года 4 месяцев.

Кроме того, заказчик систематически требовал выполнения дополнительных работ и вносил изменения в техническое задание, влияющие на общие сроки. Последнее изменение в техническое задание оформлено 25.12.2025, т.е. спустя три года после заключения контракта.

Также в ходе работ были обнаружены объекты археологического наследия, что потребовало проведения археологических раскопок и приостановки работ на срок от 72 до 204 календарных дней. Согласно заключению Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата», подрядчик не имел возможности исполнить обязательства в срок в связи с обнаружением объектов археологического наследия.

На основании изложенного АО «Моспроект-3» просит суд:

- взыскать с ГПКК «ЦТЛ» неосновательное обогащение в размере 495 970 145,06 рубля;

- взыскать неустойку в размере 88 400 746,44 рубля по состоянию на 03.08.2026.

Исковое заявление принято к производству суда, судебное заседание по делу назначено на 24.11.2026.

Опубликовано: 23.09.2026 13:10 Обновлено: 23.09.2026 13:10