Суд отказал КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» во взыскании с ООО «СК «Титан» неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтракту на выполнение работ по объекту «Реконструкция кинотеатра «Родина»
15 апреля 2022 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решение об отказе в удовлетворении иска КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» о взыскании с ООО «СК «Титан» неустойки за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом (дело № А33-32030/2021).
Напомним, 09.12.2021 в суд поступил иск, из которого следовало, что в 2018 году между КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» (заказчик) и ООО «СК «Титан» (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция кинотеатра «Родина» по адресу: г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 100В, сроком до 31.12.2019. По мнению истца, ответчик в рамках исполнения контракта неоднократно отступал от графика выполнения работ – выполнял работы на меньшую сумму относительно объема запланированных работ в определенный период. При этом на требования заказчика об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик отвечал несогласием.
В связи с тем, что ООО «СК «Титан» не оплатило начисленную КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» неустойку в добровольном порядке, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском.
Суд, установив, что размер начисленной подрядчику неустойки (890 840,92 руб.) составляет менее 5% от цены контракта, пришел к выводу о наличии основания для ее списания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».
С подробной информацией по делу можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в информационной системе «Картотека арбитражных дел».
Опубликовано: 19.04.2022 07:00 Обновлено: 08.06.2023 13:44