Суд удовлетворил иск АО «Сибагропромстрой» к МКУ г. Красноярска «Управление капитального строительства»

08 июня 2016 года оглашена резолютивная часть решения по делу № А33-10154/2016 об удовлетворении исковых требований акционерного общества «Сибагропромстрой» к Муниципальному казенному учреждению города Красноярска «Управление капитального строительства». Судом продлены сроки выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ «Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го мостового перехода через р. Енисей до ул. Горького в г. Красноярске (1 этап)» до 01 августа 2016 года.

Напомним, исковое заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края 29.04.2016. Как следует из искового заявления, АО «Сибагропромстрой» и МКУ г. Красноярска «Управление капитального строительства» заключили муниципальный контракт стоимостью 154,1 млн руб. на выполнение работ «Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го мостового перехода через р. Енисей до ул. Горького в г. Красноярске (1 этап)», по условиям которого истец обязался выполнить работы в срок до 01.10.2015, а ответчик принять и оплатить их. В процессе выполнения истцом работ в рамках указанного контракта возникли обстоятельства, свидетельствующие о наличии объективных причин, не зависящих от действий или бездействия общества, в совокупности обусловившие невозможность завершения обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом, в установленный срок.

Опубликовано: 14.06.2016 04:46 Обновлено: 08.06.2023 13:43